Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Regolamento
Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236
Regolamento recante disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
- Aggiornato al
- 7 gennaio 2013
- Articoli
- 138
Titolo I — Disposizioni comuniartt. 1-2
Titolo II — Contratti di lavori pubbliciartt. 3-90
Capo I — Ambito di applicazione
Capo II — Tipologie di lavori
- Art. 4Lavori relativi alle infrastrutture - Disciplina applicabile (art. 2, comma 11, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 5Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali (art. 3, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 6Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO (art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 7Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO (art. 5, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 8Funzionamento delle infrastrutture (art. 7, d.P.R. n. 170 del 2005)
Capo III — Organizzazione dei lavori del genio
- Art. 9Personale del Genio (art. 2, commi 2 e 5, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 10Competenze di Geniodife (art. 2, comma 6, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 11Attivita' di controllo sulla gestione delle infrastrutture (art. 12, comma 2, 14 e 15…
- Art. 12Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture (art. 13, d.P.R. n. 170 del 2005)
Capo IV — Organi del procedimento e programmazione
Sezione I — Organi del procedimento
- Art. 13Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (articoli 16, comma 2, e 17, comma 3, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 14Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di progettazione (art. 18 d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 15Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (art. 19, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 16Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (art. 20, d.P.R. n. 170 del 2005)
Sezione II — Programmazione dei lavori a finanziamento nazionale
Sezione III — Programmazione dei lavori con finanziamento sui Fondi comuni della NATO
- Art. 18Competenze (art. 29, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 19Proposta militare di programma (art. 30, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 20Schede di progetto (art. 31, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 21Approvazione dei programmi (art. 32, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 22Adempimenti di competenza nazionale (art. 33, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 23Fondi per la progettazione (art. 34, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 24Fondi per accordi bonari (art. 35, d.P.R. n. 170 del 2005)
Sezione IV — Programmazione dei lavori sul territorio nazionale finanziati da Paesi Alleati o da Organizzazioni internazionali diverse dalla NATO
Capo V — Progettazione
Sezione I — Progettazione dei lavori nazionali e NATO
- Art. 28Applicazione degli standard Nato (art. 50, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 29Documentazione in ordine alla disponibilita' delle aree (art. 64, d.P.R. n. 170 del 2005)…
- Art. 30Verifica della progettazione (art. 79, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 31Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti (art. 80, d.P.R. n. 170 del 2005)
Sezione II — Lavori sul territorio nazionale finanziati da Paesi Alleati o da Organizzazioni internazionali diverse dalla NATO
Capo VI — Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte
Capo VII — Direzione dei lavori
Capo VIII — Esecuzione dei lavori
- Art. 39Trasmissione del processo verbale di consegna (art. 169, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 40Acquisizione del benestare per le differenze riscontrate all'atto della consegna (art. 170, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 41Sospensione dei lavori. Proroghe e tempo per l'ultimazione dei lavori (art. 172, d.P.R. n. 170 del 2005)
Capo IX — Contabilità dei lavori
- Art. 42Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (articoli 192 e 193, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 43Certificato di ultimazione dei lavori (art. 209, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 44Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore (art. 219, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 45Contabilita' soggette a revisione (art. 221, d.P.R. n. 170 del 2005) Tutte le…
Capo X — Collaudo dei lavori
- Art. 46Oggetto del collaudo (art. 223, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 47Nomina del collaudatore (art. 225, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 48Funzionari che possono assumere incarichi di collaudo (art. 224, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 49Estensione delle verifiche di collaudo (art. 229, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 50Visite in corso d'opera (art. 229, comma 2, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 51Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo
- Art. 52Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione (art. 233, d.P.R. n. 170 del 2005) Fermo…
- Art. 53Eccedenza su quanto e' stato autorizzato e approvato (art. 235, d.P.R. n. 170 del 2005)…
- Art. 54Certificato di collaudo (art. 236, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 55Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata (art. 200, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 56Lavori non collaudabili
- Art. 57Ulteriori provvedimenti amministrativi (art. 241, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 58Certificato di regolare esecuzione (art. 245, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 59Compenso spettante ai collaudatori (art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 247, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 60Collaudo delle opere a finanziamento della NATO (art. 252, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 61Collaudo delle opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO (art. 253 d.P.R. n. 170 del 2005)
Capo XI — Lavori in economia
Sezione I — Ambito e procedimenti
- Art. 62Tipologia dei lavori eseguibili in economia (art. 123, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 63Lavori con finanziamento della NATO eseguibili in economia (art. 124, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 64Sistemi di esecuzione dei lavori in economia (art. 181, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 65Lavori in amministrazione diretta (art. 182, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 66Lavori a mezzo cottimi fiduciari (art. 183, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 67Lavori effettuati a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di truppa (art. 184, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 68Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia (art. 185, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 69Lavori d'urgenza (art. 186, d.P.R. n. 170 del 2005)
Sezione II — Contabilità dei lavori in economia
- Art. 70Contabilita' delle spese di lavori in amministrazione diretta (art. 213, d.P.R. n. 170…
- Art. 71Contabilita' delle spese di lavori per cottimi (art. 214, d.P.R. n. 170 del 2005) I…
- Art. 72Contabilita' dei lavori eseguiti con i reparti del Genio (art. 215, d.P.R. n. 170 del…
- Art. 73Pagamento delle spese in economia (art. 216, d.P.R. n. 170 del 2005)
Sezione III — Collaudo dei lavori in economia eseguiti mediante manodopera militare
Capo XII — Interventi realizzati fuori del territorio nazionale
- Art. 78Disposizioni preliminari - Normativa applicabile (art. 39, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 79Competenze
- Art. 80Lavori a sostegno di rapido dispiegamento e per l'incremento della protezione delle forze (articoli 40 e 85, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 81Programmazione (art. 41, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 82Documentazione progettuale (art. 86, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 83Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera
- Art. 84Direzione dei lavori
- Art. 85Collaudo (art. 254, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 86Consegna anticipata (art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, d.P.R. n. 170 del 2005)
- Art. 87Opere speciali per la difesa ambientale (art. 43, d.P.R. n. 170 del 2005)
Capo XIII — Contenzioso per i lavori con finanziamento nato
Titolo III — Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneriaart. 91
Titolo IV — Contratti pubblici relativi a forniture e serviziartt. 92-135
Capo I — Programmazione e Organi del procedimento
Capo II — Esecuzione del contratto
- Art. 95Obblighi contrattuali (art. 8, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
- Art. 96Spese contrattuali (art. 6, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
- Art. 97Subappalto (art. 12, comma 4, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
- Art. 98Termine iniziale per l'esecuzione del contratto
- Art. 99Esecuzione anticipata della commessa prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto (art. 9, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
- Art. 100Aumento o diminuzione delle prestazioni (art. 10, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
- Art. 101Variazioni contrattuali (art. 18, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
- Art. 102Controllo delle prestazioni durante l'esecuzione (art. 24, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
- Art. 103Prezzi contrattuali (art. 7, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
- Art. 104Ritiro dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione (art. 19, decreto ministeriale n…
- Art. 105Garanzia per i materiali dell'Amministrazione (art. 13, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
- Art. 106Sospensione dell'esecuzione del contratto (art. 27, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
- Art. 107Recesso dell'Amministrazione (art. 11, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
Capo III — Verifica di conformità e consegna dei beni
Sezione I — Verifica di conformità
Sezione II — Approntamento alla verifica di conformità
Sezione III — Procedimento di verifica di conformità
- Art. 112Modalita' della verifica di conformita' (art. 28, decreto ministeriale n. 200 del 2000)…
- Art. 113Esecuzione delle prove di verifica di conformita' Le prove di verifica di conformita'…
- Art. 114Esito delle prove di verifica di conformita' (art. 29, decreto ministeriale n. 200 del…
- Art. 115Mancato intervento alle prove di verifica di conformita' (art. 30, decreto ministeriale…
- Art. 116Determinazioni dell'organo di verifica (art. 31, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
- Art. 117Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati (art. 32, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
Sezione IV — Consegna dei beni
Capo IV — Pagamenti
Capo V — Responsabilità e inadempienze
- Art. 124Inadempienze (articoli 33 e 38, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
- Art. 125Penalita' (articoli 34 e 35, decreto ministeriale n. 200 del 2000) Fermo restando quanto…
- Art. 126Disapplicazione delle penalita' (art. 36, decreto ministeriale n. 200 del 2000)…
- Art. 127Malafede, frode, grave negligenza nell'esecuzione del contratto (art. 37, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
- Art. 128Eventuali responsabilita' per la provvista di materiali protetti da privativa (art. 39…
Capo VI — Procedure in economia
- Art. 129Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia (art. 2, decreto ministeriale 16 marzo 2006)
- Art. 130Limiti di spesa (art. 3, decreto ministeriale 16 marzo 2006)
- Art. 131Organi responsabili (art. 4, decreto ministeriale 16 marzo 2006)
- Art. 132Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario (art. 5 decreto ministeriale 16 marzo 2006)
- Art. 133Verifica della prestazione (art. 6, decreto ministeriale 16 marzo 2006)
- Art. 134Inadempimenti (art. 7, decreto ministeriale 16 marzo 2006)
- Art. 135Pubblicita' e comunicazioni (art. 8, decreto ministeriale 16 marzo 2006) Il Segretariato…